关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。
A.
编制工程概算时，确定工程安全生产费用
B.
工程开工前，审查施工企业的安全技术措施
C.
工程开工前，负责项目的安全技术交底
D.
对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议
答案：A
《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。（答案仅供参考）
关于项目经理部的说法，正确的是()。
A.
项目经理部是施工企业的常设下属机构
B.
施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部
C.
项目经理部可以独立承担民事责任
D.
施工企业应当明确项目经理部的职责
答案：D
施工企业应当明确项目经理部的职责、任务和组织形式。（答案仅供参考）
关于委托代理的说法，正确的是()。
A.
委托代理授权应当采用书面形式
B.
委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任
C.
数人可以为同一代理事项的代理人
D.
代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任
答案：C
委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。（答案仅供参考）
关于建筑业企业资质证书变更的说法。正确的是()
A.
建筑业企业资质证书遗失补办的，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在
A.工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况
B.保证本企业安全生产投入的有效实施
C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施
D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动
参考答案：B
根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布置的说法，正确的是()
A.
施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡
B.
生活区与生产区尽量分开布置
C.
施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物
D.
施工现场内的永久性道路应当形成环形通路
答案：A
施工总平面布置：(1）施工总平面布置应做到科学、合理，充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。(2）施工现场搅拌站、仓库、加工广、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。(3）临时办公和生活用房应采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小，且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房、钢骨架水泥活动板房等标准化装配式结构。生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。(4）施工现场围墙可采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地。(5）施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。(6）临时设施布置应注意远近结合（本期工程与下期工程），努力减少和避免大量临时建筑拆迁和场地搬迁。（答案仅供参考）
关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是()
A.
损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损夫
B.
订立合同时对因违约造成的损害不可预见，违约方也应当承担赔偿责任
C.
守约方采取的措施不适当致使担失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿
D.
合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内
答案：D
《民法典》规定，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。（答案仅供参考）
根据《安全生产法》，施工企业主要负责人对安全生产的责任是()
A.
工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况
B.
保证本企业安全生产投入的有效实施
C.
督促落实本企业重大危险源的安全管理措施
D.
在施工现场组织协调工程项目安全生产活动
答案：B
生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(1）建立、健全本单位安全生产责任制；(2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；(3）保证本单位安全生产投入的有效实施；(4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(6）及时、如实报告生产安全事故；(7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。（答案仅供参考）
根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是()
A.
冒用安全生产许可证的
B.
安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的
C.
使用伪造的安全生产许可证的
D.
以贿赂手段取得安全生产许可证的
答案：D
建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，3年内不得再次申请安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（答案仅供参考）
关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（）。
A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理
B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系
D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系
参考答案：B
招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是()。
A.
拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件
B.
设定与合同履行有关的资格条件
C.
依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩奖项作为加分条件
D.
对不同的投标人采取相同的资格审查标准
答案：C
招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；(2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；(3）依法必须进行招标的项目以特定行*区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；(4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；(5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；(6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；(7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。（答案仅供参考）
关于工程质量检测的说法，正确的是()。
A.
检测报告必须由检测机构法定代表人签署
B.
检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构
C.
检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构
D.
检测数据和检测报告仅供施工企业参考
答案：C
检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。检测机构不得与行*机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。（答案仅供参考）
根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是()。
A.
发生违法分包，受到行*处罚的
B.
发生工程质量安全事故受到行*处罚的
C.
经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的
D.
利用虚假材料以欺骗手段取得企业资质的
答案：D
《建筑市场信用管理暂行办法》规定．县级以上住房城乡建设主管部门按照“谁处罚、谁列人”的原则，将存在下列情形的建筑市场各方主体．列入建筑市场主体“黑名单”：(1）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；(2）发生转包、HI借资质，受到行*处罚的；(3）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、杜会影响大的较大工程质量安全事故，受到行*处罚的；(4）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款，且拒不履行生效法律文书确定的义务的。（答案仅供参考）
在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是()。
A.
据以执行的法律文书被撤销的
B.
作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的
C.
案外人对执行标的提出确有理由的异议的
D.
追索赡养费扶养费、抚育费案件的权利人死亡的
答案：C
执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：(1）申请人表示可以延期执行的；(2）案外人对执行标的提出确有理由异议的；(3）作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；(4）作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；(5）人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。（答案仅供参考）
关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是()。
A.
事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定
B.
事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定
C.
事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息
D.
技术鉴定所需时间不计入事故调查期限
答案：D
事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。(答案仅供参考）
关于安全生产重大事故隐患排查治理的说法，正确的是().
A.
重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开
B.
生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门门报告
C.
生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发规重大事故隐患，应当立即处理
D.
企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责
答案：D
企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责。（答案仅供参考）
未参加工伤保险的施工总承包项目,分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是()。
A.
由建设单位先行支付
B.
由工伤保险基金先行支付
C.
由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位建设单位承担连带责任
D.
由分包单位与建设单位共同承担
答案：C
未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任；用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位不支付的，由工伤保险基金先行支付，用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位应当偿还；不偿还的，由社会保险经办机构依法追偿。（答案仅供参考）
关于施工许可证申请延期的说法，正确的是()。
A.
上自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按时开工的，应当申请延期
B.
延期以3次为限，每次不得超过3个月
C.
既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止
D.
超过延期时限的施工许可证，自行废止
答案：D
《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。（答案仅供参考）
关于违约责任免责的说法，正确的是()。
A.
合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效
B.
发生不可抗力后，必然导致全部责任的免除
C.
延履行后发生不可抗力的，不免除责任
D.
因不可抗力不能履行合同，不用通知对方
答案：C
下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()
A.
由行*主管部门主持达成的调解书
B.
仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书
C.
人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D.
人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议
答案：A
当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是()。
A.
承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
B.
建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
C.
建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期
D.
建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期
答案：A
总承包项目工地大型塔吊倾倒造成伤亡事故的，负责.上报事故的单位()
A.
施工总承包单位
B.
建设单位
C.
监理单位
D.
项目经理
答案：A
授于专利权的发明和实用新型，应当具备()
A.
排他性
B.
新颖性
C.
创造性
D.
先进性
E.
实用性
答案：B,C,E
用人单位的的下列事项发生变更，不影响劳动合同履行的有()
A.
名称变更
B.
投资人变更
C.
财务负责人变更
D.
法定代表人变更
E.
劳动合同期限
答案：A,B,C,D
关于买卖合同中出卖人多交标的物时买受人处理方式的说法，正确的有()
A.
买受人无权接收多交的部分
B.
买受人接收多交部分的，按照合同订立时的市场价支付价款
C.
买受人可以拒绝接收多交的部分
D.
买受人拒绝接收多交部分的，应当及时通知出卖人
E.
买受人接收多交部分的，按照约定的价格支付价款
答案：C,D,E
已经取得下列资质的设计单位,可以直接申请相应类别施工总承包一-级资质的有()。
A.
工程设计综合资质
B.
行业乙级资质
C.
行业甲级资质
D.
建筑工程行业乙级资质
E.
建筑工程专业甲级资质
答案：A,C,E
一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,无权拒绝向债权人承担保证责任的情形有()。
A.
债务人下落不明，且无财产可供执行
B.
保证人口头表示放弃--般保证人的权利
C.
人民法院已经受理债务人破产案件
D.
债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务
E.
债权人有证据证明债务人丧失履行债务能力
答案：A,C,D,E
下列当事人提交证据中,可以单独作为认定案件事实的有()。
A.
与书证原件核对无误的复印件
B.
有其他证据佐证并以合法手段取得的无疑点的视听资料
C.
与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
D.
无法与原件原物核对的复印件、复制品无正当理由未出庭作证的证人证言
答案：A,B
根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有()
A.
属于国家明令淘汰或者禁止使用的
B.
没有完整安全技术档案的
C.
经检验达不到安全技术标准规定的
D.
超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的
E.
没有齐全有效的安全保护装置的
答案：A,C,D
下列情形中,属于招标人与投标人串通投标的有()。
A.
投标人未经招标人授意，自行撤换修改投标文件
B.
招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人
C.
设定的资格条件与招标项目的实际需要不相适应
D.
招标人直接向投标人泄露标底评标委员会成员等信息
E.
招标人暗示投标人压低或者抬高投标报价
答案：B,D,E
建设工程竣工验收应当具备的条件有()。
A.
有完整的技术档案和施工管理资料
B.
有施工企业签署的工程保修书
C.
有工程使用的主要建筑材料建筑构配件和设备的进场试验报告
D.
有勘察设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
E.
已经办理工程竣工资料归档手续
答案：A,B,C,D
《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2）有完整的技术档案和施工管理资料；(3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。（答案仅供参考）
根据《建设工程质量管理条例》,下列工程中，法定最低保修期限为2年的有()。
A.
房屋建筑的主体结构工程
B.
装修工程
C.
给排水管道工程
D.
屋面防水工程
E.
设备安装工程
答案：B,C,D
建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暧期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
根据《保障农民工工资支付条例》，农民工工资的支付形式有()。
A.
实物支付
B.
银行转账
C.
现金支付
D.
股权支付
E.
债券支付
答案：A,E
关于招标投标投诉的说法，正确的有()
A.
投诉应当有明确的请求和必要的证明材料
B.
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律行*法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起5日内向有关行*监督部门投诉
C.
对开标有异议的，可以直接向行*监督部门]投诉
D.
投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行*监督部门投诉的，由级别高的行*监督部门负责处理
E.
对招标文件有异议的，应当先向招标人提出异议
答案：A,E
关于招标基本程序的说法，正确的有()
A.
招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，可以先行办理招标事宜，再履行审批手续
B.
招标投标活动应当遵循公开公平、公正和诚实信用的原则
C.
招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜
D.
招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询
E.
委托招标代理机构应当采用招标方式进行
答案：B,C
某施工企业生产经营发生严重困难，拟裁员20人以上，当该企业裁员时，应当优先留用的人员有()
A.
家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的
B.
与本企业订立无固定期限劳动合同的
C.
在本企业连续工作满15年的
D.
在本企业因工负伤并被确认部分丧失劳动能力的
E.
与本企业订立较长期限的固定期限劳动合同的
答案：A,B,E
裁减人员时，应当优先留用下列三种人员:(1)与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的;(2)与本单位订立无固定期限劳动合同的;(3)家庭无其他就业人员有需要扶养的老人或者未成年人的。
注意：以上提供真题皆为各省考生回忆版，题号与考卷有差异，答案仅供参考。01文字版《施工管理》答案解析1根据《企业职工伤亡事故分类》，某工人因在施工作业过程中受伤，在家休养21周后完全康复，该工人的伤害程度为()
A.重伤
B.轻伤
C.职业病
D.失能伤害
A
根《企业职工伤亡事故分类标准规定，安全事故按伤害程度分为:
(1)轻伤，指损失1个工作日至个工作日的失能伤害;
(2)重伤，指损失工作日等于和超过个工作日的失能伤害，重伤的损失工作日最多不超过工日;
(3)死亡，指损失工作日超过工日，这是根我国职工的平均退休年齡和平均寿命计算出来的。
2033职业健康安全事故的分类和处理
2.对工程质有重大影响的工序，应在三格”的基础上，经()最终检查认可后，オ能进入下道工序
A.建设单位项目负责人
B.施工项目经理
C.施工项目技术负责人
D.监理工积
D
对于重要的工序或对工程质星有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，即自检、互检、专检。未经监理工师(或建设单位项目技术负责人)检查认可，不得进行下道工序施工
施工质控制的基本环节和一般方法
3.エ程清单计价模式中，混凝土模板项目措施费用的计算宜采用()。
A.参数法
B.综合单价法
C.分包法
D.工科单价法
B
综合单价法是根需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费，适用于可以计算工程的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。
工程清单计价的方法
4.施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的()进行。
A.最高管理者
B.项目经理
C.技术负责人
D.安全生产负责人
A
管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价，判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机和程序等
2013职业健康安全管理体系与环境管理体系的違立和运行
5.某双代号网络图如下图，关于各项工作逻辑关系的说法，正确的是(）
A.工作G的紧前工作有工作C和工作D
B.工作B的紧后工作有工作C和工作D
C.工作D的紧后工作有工作E和工作G
D.工作C的紧前工作有工作A和工作B
6.下列施工质控制工作中，属于事前控制的是()。
A.编制施工质计划
B.约束质活动的行为
G.监督质活动过程
D.处理施工质的缺降
【答案
7.根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理正确的程序是(）
A.风险识别一风险评估一风险应对一风险监控
B.风险计划一风险分析一风险评估一风险应对
.风险识别风险分析风险应对一风险监控
D.风险规划一风险评估一风险自留一风险转移
A
施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估风险应对和风险监控。考点来源】施工风险管理的任务和方法
8下列施工成本管理措施中，属于技措施的是加强施工调度
B.优化材料配合比
C.加强施工定额管理
D.及时落实设计变更签证
9.某招标工程采用单价合同，如投标书中出现明显的总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是()。
A分别调整单价和总价
B.以单价为准调整总价
按市场价调整单价
D.以总价为准调整单价
B
单价合同的特点是单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。
单价合同
10.下列工稆测?放线成果中，应由施工单位建立的是()。
A.测量控制网
B.原始坐标点
C.基准线
D.标高基准点
A
工程放线是建设工程产品由设计转化为实物的第一步。施工质星的好坏，直接决定工程的定位和标高是否正确，并且制约施工过程有关工序的质。因此，施工单位必须对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测控制点进行复核，井将复測结果上报理工币审核，批准后施工单位才能此建立施工测控制网，进行工程定位和标高基准的控制。
2Z施工准备的质控制
11.某土石方工程实行泥合价，其中土方工程实行总价包干，包干价14万元，石方工程实行单价合同相关的工程量和价格资料如下表，则该工程结算款为()万元。
A.50.0
B.47.6
C.48.3
D.50.7
A
采用单价合同，实际工程款的支付以实际完成工程乘以合同单价进行计算。所以，该工程结算价款为:14+0×=50万元。
单价合同
12.于建设工程索的说法，正确的是()
A.导致赔的事件必须是对方的过错，宗索才能成立
B.只要对方存在过错，不管是否造成损失，索都能成立
C.未按照合同规定的程序提交索賠报告，索不能成立
D.只要索事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立
索的成立，应该司时具备以下三个前提条件:
(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期员失;
(2)造成费用増加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;
(3)承包人按合同规定的程序和时提交索意向通知和索报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。
施工合同索赔的依据和证据
13下列工作逻辑关系表达图中，表示“工作A和工作B都完成后再进行工作、工作D”逻辑关
系的是()
D
“工作A和工作B都完成后再进行工作C、工作D”，只有选项D符合题意。
考点来源】工程网络计划的类型和应用
14.建筑安装工程费用的构成中，社会保险费的计算基础是()。
A定额机械费+定额人工费
B.企业管理费
C.定额人工费
D.实际人工费
社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算基础，根工程所在地省、自治区、直辖市或行业建设主管部门规定费率计算
210建安装工程费用计算
15.根据《设工程质管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理采取的主要形式是(）
A.旁站、验收和平行检验
B.旁站、验收和专检
C.旁站、抽检和专检
D.站、巡视和平行检验
D
“监理工币应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理”(引自第三十八条)。
建设工程监理的工作任务
16根据《设工程工程清单计价规范》，工程发包时招标人压缩的工期不得超过定额工期的()，否则应在招标文件中明示増加赶工费。
A.10
C.20
D.30%
C
工程发包时招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压的工期天数不得超过定额工期的20%，将其呈化。超过者，应在招标文件中明示増加赶工费用。
2Z合同价款调整
17.关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是（）
A.总承包管理单位的招标依赖于完整的施工图
B.业主负责项目总进度计划的编制、控制和协调
C.业主负责所有分包合同交界面的定义
D.各分包单位的各种款必须通过总承包管理单位支付
B
“总承包管理单位的招标依赖于完整的施工图”错误，对施工总承包管理单位的招标不依赖于完整的施工图设计，可以提前到初步设计阶段进行
“业主负责项目总进度计划的编制、控制和协调”正确，施工总进度计的制、控制和协调由施工总承包管理单位负责，而项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计判协调由业主负责。
“业主负责所有分包合同交界面的定义”错误，各分包合同交界面的定义由施工总承包管理单位负责，轻了业主方的工作。
“各分包单位的各种款项必须通过总承包管理单位支付”错误，对分包单位工程款的支付可分为总承包管理单位支付和业主直接支付两种形式，前者对加大总承包管理单位对分包单位管理的力度更有利施工发承包的主要类型
18.工程施工过程中发生宗赔事件以后，承包人首先要做的是()。
A.提出索赔意向通知
B.提交索赔证据
C.提交索报告
D.与监理人进行谈判
[A
在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时内将索賠意向用书面形式及时知发包人或者工程师(监理人)，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索賠权利，这是索赔工作程序的第一步。
考点来源】2Z施工合同索赔的程序
19.下列项目施工质管理体系文件中，能够证明各阶段产品质达到要求的是()。
A.质记录
B.质手册
C.程序文件
D.质计划
A
质记录是产品质水平和质体系中各项质活动进行及结果的客观反映，是证明各阶段产品质达到要求和质量体系运行有效的证
2Z施工企业质管理体系的違立和认证
20.根据《标准施工招标文件》，监理人向承包人作出暂停施工的指示，则暂停施工期间负责保护工程并提供安全保障的主体为()。
A.监理人
B.承包人
C.发包人
D.项目管理公司
B
监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
2Z施工承包合同的主要内容
21施工场文明施工管理的第一责任人是()。
A.项目经理
B.違设单位负责人
C.施工单位负责人
D.项目专职安全员
A
应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人，以各专业工师、施工质、安全、材料、保卫、后勤等现场项目经理部人员为成员的施工现玚文明管理组织，共同负责本工程现场文明施工工作
2041施工现场文明施工的要求
22.可提高工程管理数据传输的抗干扰能力，使数传输不受距离限制，井可提高数据传输的保真度和保密性，这一功能可通过信技术的()来实现
A.信息储存数字化和集中化
B.信息传输的数字化和电子化
C.信处理和变换的程序化
D.信总获取的便捷性和信流扁平化
B
“信传输的数字化和电子化”可提高数据传输的抗干扰能力、使数传输不受距离限制井可提高据传输的保真度和保密性;
施工信管理的方法
23.下列施工单位发生的各项费用支出中，可以计入施工直接成本的是(）
A.施工现场管理人员工资
B.组织施工生产必要的差旅交通费
C.构成工程实体的材料费用
D.施工过程中发生的货款利
24.施工质事故发生后，负责向事故发生地*府建设行*主管门报告的是()建设单位负责人
A.工程建设单位负责人
B.事故现场管理人员
C.施工单位负责人
D.监理单位负责人
A
施工质全事故发生后，按规定，事故现场有关人员应立即向工程建设单位负责人报告。考点来源】施工质事故的处理
25.关于施工企业职业健康安全与环境管理基本要求的说法，正确的是(）
A.取得安全生产许可证的施工企业，需设立安全生产管理机构，但不需配备专职安全生产管理人员
B.建设工程项目中防治污染的设施必须经监理单位验收合格后方可投入使用
C.建设工程实行总承包的，因分包合同中已明确各自安全生产的权利和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任
D.施工企业法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人
26.某清单项目计划工程为m2，预算单价为元，已完工程为m，实际单价为元采用得值法分析该项目成本正确的是()。
A.费用节约，进度延误
B.费用节约，进度提前
C.费用超支，进度延误
D.费用超支，进度提前
47.根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理正确的程序是()。
A.风险识别一风险评估一风险应对一风险监控
B.风险计划一风险分析一风险评估一风险应对
C.风险识别一风险分析、风险应对一风险监控
D.风险规划一风险估一风险自留一风险转移
A
48.下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是()。
A.加强施工调度
B.优化材料配合比
C.加强施工定额管理
D.及时落实设计变更签
B
49.根据《标准施工招标文件》，监理人向承包人作出暂停施工的指示，则暂停施工期间负责保护工程并提供安全保障的主体为()。
A.监理人
B.发包人
C.承包人
D.项目管理公司
C
50.下列施工单位发生的各项费用支出中，可以计入施工直接成本的是()。
A.施工现场管理人员工资
B.组织施工生产必要的差旅交通费
C.构成工程实体的材料费用
D.施工过程中发生的贷款利息
C
51.施工质量事故发生后，负责向事故发生地*府建设行*主管部门报告的是()
A.建设单位负责人
B.事故现场管理人员
C.施工单位负责人
D.监理单位负责人
A
52.关于施工企业职业健康安全与环境管理基本要求的说法，正确的是()。
A.取得安全生产许可证的施工企业，需设立安全生产管理机构，但不需配备专职安全生产管理人员
B.建设工程项目中防治染的设施必须经监理单位验收合格后方可投入使用
C.建设工程实行总承包的，因分包合同中已明确各自安全生产的权利和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任
D.施工企业法定代表人是安全生产的第负责人，项日经理是施工项目生产的主要负责人
D
53某清单项目计划工程量为m3，预算单价为元，已完工程量为m3，实际单价为元。采用得值法分析该项目成本正确的是()。
A.费用节约，进度延误
B.费用节约，进度提前
C.费用超支，进度延误
D.费用超支，进度提前
D
二、多项选择题(共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题盒，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
83.根据《生产安全事故报告和调查处分条例》，对事故单位处万元以上万元以下罚款的情形有()
A.谎报或者瞒报事故
B.迟报或者瞒报事故
C.事故调查或者处理期间撞离职守
D.伪造事故现场
E.事故发生后逃匿
ADE
事故报告和调查处理中的违法行为：
(4)谎报或者瞒报事故;
(5)伪造或者故意破坏事故现场;
(6)转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料(7)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料;)
(8)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证;
(9)事故发生后逃匿;
事故发生单位及其有关人员有上述(4)~(9)条违法行为之一的，对事故发生单位处万元以上万元以下的罚款;对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%-的罚款。
2Z03职业健康安全事故的分类和处理
84.下列与施工进度有关的计划中，属于施工方工程项自管理范畴的有()。
A.项目句施工作业计划
B.施工企业季度生产计划
C.单位工程施工进度计划
D.施工企业年度生产计划E.分都工程施工进度计划
建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴。如：(1)整个项目施工总进度方案、施工总进度规划、施工总进度计划(这些进度计划的名称尚不统一，应视项目的特点、条件和需要而定，大型建设工程项日进度计划的层次就多一些，而小型项目只需编制施工总进度计划);(2)子项目施工进度计划和单体工程施工进度计划;(3)项目施工的年度施工计划、项目施工的季度施工汁划、项目施工的月度施工计划和句施工作业计划等。2Z施工进度计划的类型
85.关于工程招标信息发布的说法，正确的有()。
A.依法必须招标项目的招标信息只能发布在项目所在地市级电子招标公共服务平台
B.招标人或招标代理机构应保证招标公告内容的真实、准确和完整
C.必须招标项目的招标信息，在其他媒体转载时不需注明信息来源
D.发布的招标信息应当由招标人或招标代理机构盖章，并由主要负责人签名
E.招标信息的修改或澄清的时限招标文件要求提交招标文件截止时间的5日前
BD
依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台(以下统一简称“发布媒介”)发布。除在发布媒介发布外，招标人或其招标代理机构也可以同步在其他媒介公开，并确保内容一致。其他媒介可以依法全文转载依法必须招标项目的招标公告和公示信息，但不得改变其内容，同时必须注明信息来源。
招标人或其委托的招标代理机构应当保证招标公告内容的真实、准确和完整。
拟发布的招标公告和公示信息文本应当由招标人或其招标代理机构盖章，并由主要负责人或其授权的项目负责人签名。
招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。
2Z施工招标与投标
86.下列事项中，属于现场签证范围的有()。
A.确认修改施工方案引起的工程量增减
B.施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量
C.施工合同范围内的工程量确认
D.承包人原因导致的人工窝工及有关损失
E.工程变更导致的措施费用增减
ABE
现场签证的范围一般包括：
(1)适用于施工合同范围以外零星工程的确认;
(2)在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量;
(3)非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失;
(4)符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程呈或费用增减;
(5)确认修改施工方案引起的工程呈或费用增减;X味
(6)工程变更导致的工程施工措施费增减等。
2Z索赔与现场签证
87、职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括()
A.作业指导书
B.管理规定
C.监测活动准则
D.程序文件引用的表格
E.绩效报告
ABCD
作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件，一般包括作业指导书(操作规程)、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。
2Z013职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立和运行
88.根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工后复工的说法，正确的是()。
A.承包人收到复工通知后，应在发包人进行经济补偿后复工
B.暂停施工后，监理人、发包人、承包人应协调采取有效措施消除影响
C.具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知
D.承包人无故拖延的，应承担由此增加的费用和延误的工期
E因发包人原因无法按时复工，应承担由此增加的费用，延误的工期和合理的利润
BCDE
暂停施工后的复工：
①暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
②承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担;因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
2Z施工承包合同的主要内容
89.*府质量监督机构对工程实体质量和责任主体的质呈行为采取“双随机，一公开”检查方式和“互联网+监管”模式，其检查的内容主要有()。
A.工程各参建方的质量行为
B.工程各参建方的经营资质证书
C.工程质量控制资料的完成情况
D.工程实体质量
E.工程各参建方质量责任制的履行情况
ACDE
检查的内容主要是：参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质和质呈控制资料的完成情况，其中对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查
2Z施工质量监督管理的实施
90.下工样中，需要编制分部(分项)工栏施工组积设计的有()
A.砌筑工程
B.深基坑工程
C.高大模板工程
D.住宅小区绿化工程
E.无粘结预应力混凝土工程
BE
分部(分项)工程施工组织设计也称为分部(分项)工程作业设计，或称分部(分项)工程施工设计]是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程，如深基础、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊装、大量土石方工程、定向爆破工程等为对象编制的，其内容具体、详细，可操作性强，是直接指导分部(分项)工程施工的依据。
2Z施工组织设计的内容
91.根据《建设工程项目管理规范》，施工进度计划的检查内容有()。
A.工程呈的完成情况
B.工作时间的执行情况
C.前次检查提出问题的整改情况
D.资源消耗的离散程度
E.工程费用的优化情况
ABC
施工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查。
施工进度计划检查的内容包括：
①检查工程至的完成情况;
②检查工作时间的执行情况;
③检查资源使用及与进度保证的情况;
④前一次进度计划检查提出问题的整改情况。
2Z施工进度控制的任务
92.建设工程施工质量事故调查报告的主要内容包括()
A.事故基本情况
B.事故发生后采取的应急防护措施
C.事故调查中的有关数据、资料
D.事故的原因分析
E.事故涉及人员与主要责任者的情况
ABCE
事故调查应力求及时、客观、全面，以便为事故的分析与处理提供正确的依据。调查结果，要整理撰写成事故调查报告，其主要内容包括：工程项目和参建单位概况;事故基本情况;事故发生后所采取的应急防护措施;事故调查中的有关数据、资料;对事故原因和事故性质的初步判断，对事故处理的建议;事故涉及人员与主要责任者的情况等。
2Z施工质量事故的处理
93.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于工时及工程量确认的说法，正确的有()。
A.采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时，只计算工程量
B.采用按确定的工时计算劳务报酬的，劳务分包人每日提供劳务人数报承包人确认
C.按确认的工程量计算劳务报酬的，劳务分包人提供完成的工程量报承包人确认
D.因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量
E.劳务分包人完成的超设计图纸范围的工程至，工程承包人应按实际计至
BCD
工时及工程呈的确认：
(1)采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程至。
(2)采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。
(3)采用按确认的工程至计算劳务报酬的，由劳务分包人按月(或句、日)将完成的工程呈报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
2Z施工劳务分包合同的内容
94.建筑材料采购合同中，约定质量标准的一般原则有()。
A.按颁布的国家标准执行
B.没有任何标准的，按第三方提供标准扶行
C.没有国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行
D.没有国家标准和部颁标准的，按企业标准执行
E.对于采购方荷特殊要求的，按合同中约定技术条件、样品或补充的要求执行
ACDE
约定质量标准的一般原则是：
(1)按颁布的国家标准执行;
(2)没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行(3)没有国家标准和部颁标准为依据时，可按照企业标准执行;
(4)没有上述标准或虽有上述标准但采购方有特殊要求，按照双方在合同中约定的技术件、样品或补充的技术要求执行。
2Z物资采购合同的主要内容V
95.根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》，项目经理的质呈安全任有()。
A.负责建立质量安全管理体系
B.负责组织编制施工组织设计
C.负责审批施工组织设计
D.负责组织制定质量安全技术措施
E.负责组织工程质量验收
ABD
住房和城乡建设部发布的建质[]号《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》的相关规定：
(1)项目经理必须对工程项目施工质量安全负全责，负责建立质量安全管理体系，负责配备专职质量、安全等施工现场管理人员，负责落实质安全责任制、质安全管理规章制度和操作规程。
(2)项目经理必须按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得偷工减料。负责组织编制施工组织设计，负责组织制定质呈安全技术措施，负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案。负责组织质呈安全技术交底。
(3)项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌湿凝土等进行检验，未经检验或检验不合格，不得使用。必须组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测，送检试样不得弄虚作假，不得篡改或者伪造检测报告，不得明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。
(4)项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收。必须在验收文件上签字，不得签署虚假文件。
2Z施工质呈控制的特点与责任
欢迎